《特殊塑料加工合同【匯編3篇】》
特殊塑料加工合同(通用3篇)
特殊塑料加工合同 篇1
承攬方:___________
委托方:___________
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協(xié)商,按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準
品名:___________
材料:___________
規(guī)格(mm):___________
計量單位:___________
單價(含稅):___________
金額( 元):___________
備注:___________
見附件
合計(大寫):___________具體金額于實際出貨為準
二、質量要求及技術標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬 元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬 元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每 月 月底對賬,承攬方提供17 %增值稅發(fā)票,委托方在次 月20 日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:
承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:
承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2 萬 元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:
交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:
自承攬方交付產品之 日起,委托方應按合同約定對產品的數(shù)量和質量進行檢驗,若產品的數(shù)量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之 日起15 日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數(shù)量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷,使用期內發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產權:
委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章),QS證,印刷執(zhí)照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:
因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的.,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2 %的違約金(交付約定數(shù)量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20 %的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之 日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之 日起生效。
本合同有效期自_________ 年_________ 月_________ 日至_________ 年_________ 月_________ 日止
承攬方:_________委托方:_________
_________ 年_________ 月_________ 日_________ 年_________ 月_________ 日
特殊塑料加工合同 篇2
甲方:_________________
法定代表人:____________
地址:_________________
郵編:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
乙方:_________________
法定代表人:____________
地址:_________________
郵編:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事行業(yè)的中國企業(yè);
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事行業(yè)的中國企業(yè)法人;
3、甲方已就產品提出了專利申請,申請?zhí)枮椋篲___________,乙方已為甲方研發(fā)該產品提供了良好的技術支持和試制條件,甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現(xiàn)產業(yè)優(yōu)勢互補,共同做大做強,經過平等、友好協(xié)商,確立戰(zhàn)略合作伙伴關系,就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜達成如下協(xié)議,以茲共同信守:
一、加工產品范疇:____________
1、產品品名:____________
與之配套的壓具(包括:____________)應由甲方自行生產。
2、產品規(guī)格及技術參數(shù):____________
產品規(guī)格和技術參數(shù)等發(fā)生變化,雙方應另行簽訂補充協(xié)議。
二、委托加工訂單:
1、甲方根據市場銷售情況,于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單產品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和供貨時間等,乙方如有異議,應在接訂單后____個工作日內提出,甲乙雙方應就異議事宜友好協(xié)商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的%,若超過%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方在接到訂單后應優(yōu)先安排、積極組織生產,盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數(shù)進行生產,產品質量符合國家標準或行業(yè)標準。
2、質保期:____________年,從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現(xiàn)質量問題,經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的,由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付第三人,第三人簽收確認,由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理,甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據;
(2)因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題,乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購,乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料(主要材料)的市場價格為:____________元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協(xié)議第一條第一款所指定的產品,每臺的加工費為人民幣元,主要原材料價格(按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準)漲跌幅度超過本協(xié)議第五條第二款所確定的價格的%的,每臺的加工費相應漲跌%。
2、加工產品的技術要求及材耗發(fā)生變化,雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30%,貨到交付地點后日內,甲方再先乙方支付加工費的65%,余款5%應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續(xù)狀態(tài),甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號,甲方未注明的,乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸:____________,物流運輸由乙方負責,運輸費用由乙方承擔,卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間:以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限:甲方應在產品送達交付地點后____日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理:若甲方發(fā)現(xiàn)產品不符合本協(xié)議的約定或者訂單要求,應在驗收期限內及時書面通知乙方,甲方在驗收期限內未提出異議的,視為產品符合要求。乙方發(fā)現(xiàn)產品有質量問題,在未經甲方書面確認,甲方應妥善封存該產品,不得擅自處理該產品,否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后個工作日內應立即與甲方協(xié)商處理,協(xié)商不成的,由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定,鑒定費用由甲方墊付,鑒定結果若產品合格,則鑒定費由甲方承擔,若產品不合格,則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業(yè)標準。
七、合同的終止
1、本協(xié)議到期后自然終止。
2、本協(xié)議因合法解除而終止。
3、本協(xié)議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照而終止。
4、本協(xié)議因不可抗力導致合同不能繼續(xù)履行而終止。
5、本協(xié)議因其他法律法規(guī)所規(guī)定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本協(xié)議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或新頒布法律規(guī)定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發(fā)該產品提供了良好的技術支持和試制條件,并且將繼續(xù)為甲方研發(fā)、完善該產品提供技術支持和條件,甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人(專利經核準后為專利權人),乙方承諾未經甲方同意,不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的,每逾期一天,應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金,甲方累計拖欠乙方應付款達元的,乙方有權解除本協(xié)議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的,每逾期一天,應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金,逾期超過日的,甲方有權解除本協(xié)議。3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的,乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協(xié)議第七條的約定,應向對方支付違約金萬元。
5、本協(xié)議期限內,除本協(xié)議另有約定或者雙方協(xié)商一致外,任何一方提前終止或解除本協(xié)議,應向對方支付違約金萬元。
十一、協(xié)議期限
本協(xié)議有效期為十年,自20__年月日起至20__年月日止。
十二、爭議的解決
本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,由協(xié)議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞,以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起10日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協(xié)議的附件和補充合同均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
2、本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):____________
簽約代表(簽字):____________
簽約日期:________________
乙方(蓋章):____________
簽約代表(簽字):____________
簽約日期:________________
特殊塑料加工合同 篇3
甲方: 乙方:
經買賣雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方開模共_ 1 _套。雙方達成如下開模協(xié)議:
模具基本情況:
產品名稱:游戲手柄塑料外殼模具
模具價格:
經雙方協(xié)商后,由乙方提供甲方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。模具合同總金額( 壹萬捌仟元 )人民幣。